停建项目资金

⑴ 由于建设方资金不到位导致工程施工过程中停工，施工方该怎么办

有效办法是停工，但派人把施工场地封闭看好！什么时候资金到位再开工。如果场地够大，周边又是繁华地段，把场地平整后改造成停车场收费，等待资金开工。一定不能毁约撤走！

⑵ 因建设方资金不足造成的停工，如何终止合同

首先重新审视合同，看看是不是满足两个条件：第一，有没有约定现在出现的某回些情形可以终止合同，答如果有，是不能要求赔偿的；第二，有没有约定单方终止合同的责任划分和赔偿划分，如果是专业人士写的合同或者网上下的模版，一般都会有的，就按照...（火星人）0864

⑶ 工程款不到位停工报告怎么写

第一段：感谢业主对本企业的信任，使我们有机会为业主服务。
第二段：按合同，本企业已经施工到什么程度，应收工程款多少，实际收到多少，缺口多少。
第三段：请求业主在什么日期要到款多少多少万元，如果不到款就要停工。
第四段：停工只是万不得已，由于停工产生的违约责任是业主承担的。
第五段：表示期待。

以上仅供参考

⑷ 在建工程如果停建，什么时候开始停止利息资本化相关规定怎么说的

会计制度规定，当抄所购袭建的固定资产达到预定可使用状态时（资产已经达到购买方或建造方预定的可使用状态），应当停止其借款费用的资本化。所购建固定资产是否达到预定可使用状态，可按以下几方面进行判断：（1）固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；（2）所购建的固定资产与设计要求或合同要求相符或基本相符，即使有极个别与设计或合同要求不相符的地方，也不影响其正常使用；（3）继续发生在所购建固定资产上的支出金额很少或几乎不再发生；（4）如果所购建固定资产需要试运行，则在试生产结果表明资产能够正常生产出合格产品时，或试运行结果表明能够正常运转或营业时，就应当认为资产已经达到预定可使用状态。

⑸ 你好，我想请问下，向政府部门写一个项目被停建了，希望政府部门解决的报告怎么写

以下是经费申请报告的格式要求及内容： 一、格式 纸张规格：a4;页边距：2.5cm;仿宋体4号字。 二《经费申请报告》填写款项要求 《经费申请报告》主要包括以下内容： (一)项目概要 (二)研制开发的目的和意义 (三)国内外相关技术发展概况和趋势 (四)前期研制开发情况 (五)主要研制开发内容和考核目标 (六)项目组织实施方案 实施方式、技术路线(自主开发、消化吸收、国际合作等)、项目进度安排、实施期限。 (七)产业化依托或工程依托落实情况 (八)技术经济分析和社会经济效益分析 包括能源利用效率分析、环境保护和资源利用效益分析、促进产业发展作用分析 (九)项目资金预算安排、资金来源与落实情况与申请国家资金的理由 (十)项目申报单位及协作单位概况 项目申报单位以及合作单位的技术力量和人员结构，财务基本状况，各自承担的主要工作或有关协议合同复印件。 (十一)其他需要说明的情况 如：是否涉及环境评估、土地购置、消防、安全评价等。 (十二)项目申报单位签章 必须由提交项目申请报告的单位法人代表签字，并加盖公章。 (十三)项目主持单位审核并盖章。 经费申请报告用于投资补助和奖励。投资补助，是指政府部门对符合条件的企业投资项目和下一级地方政府投资项目给予的投资资金补助，一般政府给与的投资补助不高于总投资额度的30%。奖励，是政府部门对表现突出，业绩优秀，具有重大创新贡献企业的一种鼓励政策，奖励额度视具体情况而定。 环境保护经费申请表 项目名称 承担单位 项目负责人 协作单位 国家环境保护总局司处 编制时间年月日 项目主要内容 项目进度安排 项目经费预算 单位:万元 费用类别 进度一 进度二 进度三 备注 1,办公费 2,印刷费 3,邮电费 4,交通费 5,差旅费 6,会议费 7,培训费 8,劳务费 9,租赁费 10,维修费 11,专用材料费 12,办公设备购置费 13,专用设备购置费 14,其他 合计 经费预算按开支内容编制预算,按项目进度支付项目资金,并对每项费用注明测算过程,可另附详细测算说明.

⑹ 房地产正在开发的项目因资金问题停工，开工前难道没有准备足够的资金吗想知道开发过程资金是怎么供应的

一般复开发商是股东自有资金购买制土地（有时股东是自己只有一部分钱，大部分是借来的），然后是找建筑公司交纳保证金，收钱后交纳各项政府费用，银行做项目贷款，预售再开始回笼资金……
后果是，如果找不到好的建筑公司，没有投入或者是银行贷款没下来，就是无法继续正常进行了……

⑺ 因业主资金原因工程不到位造成停工劳务怎么索赔

dixiaxiaozi 看的出来
肯定不是搞建筑行业的
你不明白中国的建筑市场吧？
楼主 肯定知道内 国内无论容开发商还是工程甲方 （总包方）
这些建筑行业内都是有圈子的
也就是说 如果你在这个圈子里得罪了一个甲方
你在这个区域市场就不好做了
不会有人再把工程承包给你

所以乙方不到万不得已 不能得罪甲方

我看了楼主的叙述
现由于甲方资金问题造成停工
现在是否已经停工？
在承包合同上是有工期 损失赔偿的
楼主 如果现在已经停工
可以计算每天的窝工损失金额

先要与甲方沟通
他们难道不要求工程进度么
我建议你与甲方协商时
把窝工损失都告诉甲方 协商赔偿细节
最后如果甲方确实没有资金运转此工程

楼主再考虑向当地人民法院提起诉讼

⑻ 建筑工程因为资金链断的原因停工，如果要是复工的话，我想投资我需要注意那些方面应该准备哪些资料

你首先要找专人评估风险，然后在决定是否投资哦

⑼ 建筑工程烂尾工程款施工单位怎么要回来

与四川省采取了同样思路的是同月湖南省住建厅联合省人社厅和银保监会湖南监管局两部门发布的《关于在房屋建筑和市政基础设施工程领域开展建设工程保证保险试点的通知》，通知也提出要试点发包人合同款支付保证保险，推动政府职能转变，充分发挥市场配置资源作用。

这也与各地政府运用行政手段、金融手段防范“烂尾楼”思路一致，都旨在遵循政府与市场、政治运作与社会运行的内在逻辑，把握政府与市场、政府与社会的治理边界。

防范“烂尾楼”问题发生，建立长效机制并实施常态化管理才是长远之计。政府作为宏观调控的主体，用其“无形的手”在预防和复活烂尾楼方面可发挥重要作用；市场作为资源配置的基础性方式和主要手段，也应充分发挥信贷和保险的力量，为工程建设提供资金支持、转移烂尾风险。

⑽ 建筑工程中，丙方不得因乙方资金的暂时不到位而停工和拖延工期,项目资金应该如何策划

有能力可以适当垫付，要注意及时和乙方催要，防止乙方资金不足，形成常年欠帐。